عقد بناء بين مستفيد ابنى بيتك و المقاول
عقد بناء بين مستفيد ابنى بيتك و المقاول
من طرف طه جادو في الجمعة ماي 09, 2008 10:59 pm
[center][size=12]تم الاتفاق بين مجموعه من المقاولين للبناء فى مدن ابنى بيتك و بأقل الاسعار لاعضاء الجمعيه و سيتم تأكيد الاسعار و اعلانها بعد الحصول على الرسم الانشائى من الجهاز
تقدموا للاشتراك فى المناقصة الخاصة ببناء وحدات مشروع ابنى بيتك و قدموا عروض اسعار لتكلفة بناء الدور الارضى لاعضاء الجمعيه
مصنعيه فقط و مصنعيه و مونه
مع الالتزام بالشروط و المواصفات التى حددها جهاز المدينة
و تراخيص و مراحل البناء مع الالتزام بالعقد التالى
الدور الارضى فى مشروع ابنى بيتك
إنه في يوم: بتاريخ: ....../ ........./ ......... الموافق:
تحرر فيما بين كل من:
قـد تم الاتفاق بين كل من :
الطرف الأول : السيد المالك
رقم البطاقة المدنية العنـوان : التيلفــون
الطرف الثاني : السادة المقاول
رقم الترخيص العنـوان التليفــون
تم الاتفاق بينهم عـلى ما يلي :-
لما كان الطرف الأول يرغب بإقامة منزل مكون من ( دور ارضى ) الإضافة إلى السور والسطح وحسبما جاء باالمخططات وكذلك رخص البناء الواقعة في منطقة قطعة رقم ( ) قسيمة رقم و حسب اشتراطات جهاز المدينه ( ) .
حيث قبل الطرف الثاني القيام ببناء القسيمة المذكورة حسب الشروط والمواصفات والمخططات المرخصة هيكل أسود مع المواد وحسب الشروط والمواصفات التالية .
أولاً شروط العـقـد:
1. تعتبر المقدمة والمخططات جزاءاً لا يتجزأ من العـقـد ومكملة له .
2. يقوم الطرف الثاني بالإطلاع عـلى المخططات المعـتمدة من جهاز المدينة وإنه يتعـهد بالالتزام بما جاء في المخططات وإرشادات الجهاز وإتباع شروط الأمن والسلامة وتعليمات المهندس المشرف من قبل الطرف الأول .
3. يقوم الطرف الثاني بإنجاز جميع المعاملات المتعلقة بالهيئات الحكومية وذلك تمهيداً للبدء بالعمل
4. يقوم الطرف الثاني بتسليم المهندس المشرف جميع مراحل العمل من نجارة وحدادة وبناء طابوق ولا يجوز الانتقال من مرحلة إلى أخري إلا بكتاب خطي من المهندس المشرف وذلك لتسهيل سير العمل وإتمام العمل عـلى الوجه الأكمل .
5. يلتزم الطرف الثاني بموجب هذا العقد الالتزام بجلب العمالة ذات الكفاءة العالية ولديهم الخبرة الكافية لإتمام جميع الأعمال حسب أصول المصنعية .
المواصفات المكلف بها الطرف الثاني :-
1. أسمنت مقاوم ، توفير ما يلزم من معدات كهزاز وغيره صالح للعمل .
2. جميع أعمال الخرسانة تكون من الخرسانة الجاهزة وارد شركة "........" للخرسانة الجاهزة . يتم أخذ عينات ( مكعبات ) يحددها المهندس المشرف أثناء الصب ويتم فحصها عـلى المالك في شركة غير الشركة الموردة .
3. الحديد معتمد ، مجدول خالي من الشوائب والصدأ وبالسماكات المطلوبه .
4. الخشب يكون من النوع الجيد والتدعيم مسئولية المقاول.
5. أعمال الحفر حسب المناسيب المعتمدة بالمخطط المحددة بالرسومات ويجب دك الأرض الأماكن المردومة بالكمبوكتر بعد إتمام الحفر أو الردم بلا زيادة .
6. جميع أعمال الدفان عـلى طبقات حسب أصول المصنعية حول القواعـد والشناجات مع غمره بالمياه ولا يتم الدفان حول القواعـد والشناجات إلا بعـد موافقة المهندس المشرف .
7. جميع أعمال الخرسانة العادية والمسلحة حسب المخططات وبالمناسيب العادية والمسلحة والتقيد بالسماكات ويجب أستعمال الهزازات عـند الصب .
8. لا يقوم المقاول بالصب في حالة درجات الحرارة العالية التي تزيد عن 43 درجة مئوية وفي هذه الحالة يجب أستخدام الثلج .
9. جميع أنواع الحدادة من تقطيع وتفصيل ورصد حديد للتسليح للخرسانة المسلحة حسب الأبعاد والتفاصيل بالمخططات وطبقاً للأصول الفنية .
10. أعمال المباني بالطابوق الأسمنتي للجدران الداخلية طبقاً للمخططات مع أتباع الأصول الفنية والمواصفات في أعمال المباني والتشريك ونسب الخلط للمونة واستقامة الحوائط ورأسيتها .
11. يلتزم الطرف الثاني بجميع ما جاء بالمخططات المعتمدة وإرشادات المهندس المشرف .
12. عـلى الطرف الثاني تنظيف الموقع من الداخل والخارج من مخلفات وتسليم الموقع للمهندس المشرف بعد االإنتهاء من بناء الهيكل الأسود .
13. مدة أنجازالأعمال لهذا العقد ( شهور ) تبدأ اعتباراً من تاريخ الصب العادية للقواعد وفي حالة التأخير عن المدة المحددة في العقد يحق للطرف الأول خصم مبلغ ( 1000 ) جنيه مصرى عن كل يوم تأخير الف جنيه .
14. عـلى الطرف الأول تسديد قيمة الأعمال الإضافية مباشرة بعـد تنفيذها .
15. يقوم المقاول بمراجعة المخططات المعمارية مع الإنشائية مع االتكييف والصحي وفي حالة وجود أي خلاف يتم اللجوء إلى المهندس المشرف أو المالك .
16. عـلى الطرف الثاني توفير الحارس .
16. تختص المحكمة بالقضاء في أي خلاف يحدث لا قدر الله .
ثانياً : المواصفات الفنية :
1- أعمال الحفر :
أ- يعمل الحفر طبقاً للأبعاد المبينة بالرسومات والقياسات الهندسية في الأعمال الترابية واقع المناسيب وعـلى نفقة المقاول .
ب -أبعاد الحفر تشمل الحفر من أي نوع من أنواع التربة سواء الصخرية أو الرملية وكذلك توريد جميع المعدات والأدوات اللازمة لتلك العملية ونقل المخلفات الزائدة الترحيل من ناتج الحفر للأماكن المصرح بها من البلدية ويتم ذلك عـلى نفقة المقاول
2- أعمال الردم والترحيل :
أ- أعمال الردم عـلى نفقة المقاول ويتم بالأتربة الناعمة ونظيفة وخالية من الشوائب سواء الموردة أو التي هي ناتج الحفر .
ب - يتم الرش بالماء والدك بواسطة الآلة المخصصة لذلك ( كمبركتر ) وعـلى طبقات بسمك لا يزيد عـلى 30 سم لكل طبقة .
ج -أعمال الترحيل تتم عـلى نفقة الطرف الثاني .
3- أعمال التسليح :
أ- يجب استخدام الكراسي لوضع شبكات التسليح وكذلك الصبات الأسمنتية بسمك الغطاء الخرساني بالنسبة إلى شبكات التسليح الموضوعة بجوار القوالب العامودية أو الأجزاء الأخرى بعد توفيرها من قبل المالك .
ب - يجب تركيب متاليت في أركان الأعمدة بعد توفيرها من قبل المقاول .
ج - يجب تركيب بسكويت بلاستيك بحوائط السرداب بعد توفيرها من قبل المقاول .
د - يجب استخدام الزراجين الأفرنجي لجميع الحوائط المسلحة والتقوية مسئولية المقاول مع معالجة الفتحات .
4- أعمال الخرسانة :
أ - يجب استعمال هزاز ميكانيكي للخرسانة بكل المراحل وبصورة صحيحية بحيث لا يؤدي استعمال الهزاز إلى فصل المكونات الخرسانية عن بعضها وكذلك لا يسمح بالتوقف لأعمال الصب في الأعمدة والجسور .
ب - عـلى المقاول أن يحدد الكميات المطلوبة من الأعمال الخرسانية عـلى حسب الكميات الواردة بالمخططات عـلى أن تكون جميع الخرسانات المدفونة والملاصقة للتربة مقاومة وتكون 150 كجم / سم2 للعادية و250 كجم / سم2 للحوائط و300 كجك / سم2 للأعمدة والأسقف .
ج - يجب رش العبوات الخشبية رشاً غزيراً بالمياه قبل البدء بصب الخرسانة بنصف ساعة عـلى الأقل وذلك لقفل الفواصل بين الألواح الخشبية والمحافظة عـلى ماء الخرسانة د - يجب أعتماد مصدر الخرسانة قبل التوريد .
-5أعمال النجارة :
أ - يجب أن تطابق القوالب الشدات الخشبية تماماً للأبعاد والأشكال كما هو مبين بالرسومات وأن تكون متينة ولا تسمح بتسرب مونة الأسمنت وأن تتحمل الثقل بدون أي صدمات للخرسانة المتصلة جزئياً أثناء فكها .
ب - يجب مراعاة فك الخشب عن الطوبار والخرسانة في المدة التالية : الاعمدة 24ساعة دعائم الجسور والأسقف 15 يوم ، 28 يوم للصالات الكبيرة التي تزيد عـلى 8 متر
ج - أنواع الخشب المستخدم : يلتزم الطرف الثاني بتوفير واستعمال الخشب الجديد للأعمدة ذو النخبة الممتازة ، وألواح خشبية معاكس 18مم أسود جديد للواجهات الملساء ، وبلاط السنادروالأدراج ، ويكون جميع الأخشاب للسرداب من الداخل والخارج من المعاكس الجديد سمك 18مم مع استخدام الزراجين الأفرنجي مع استخدام المعجون الخااص والماستيك لتعبئة أماكن فتحات الزراجين .
- 6 أعمال البناء والطابوق :
أ - أعمال المباني بالطابوق الأسمنتي الكامل حسب المخططات بخلاف الحوائط الخارجية 25 سم ( 10 + 5 + 10 ) نظام سندويتش .
ب - يتوجب عـلى المقاول تقديم كل ما يلزم لأشغال المباني من يد عاملة ماهرة ، ويجب أن يرش الطوب جيداً بالمااء قبل الاستخدام ولمدة ثلاثة أيام .
ج - يجب مراعاة عـدم ظهور أيا من الأعمدة بتاتاً عـند تركيب الطابوق وفي حالة ظهور الجسور أسفل الديكور وبارزة عن المباني يتم مراجعة المالك والمهندس المشرف .
-7 أعمال الهوردي :
استخدام الهوردي في الأماكن المخصصة كما جاء بالمخطط ، على أن تكون فواصل الهوردي باستقامة واحدة ومحاط بالحديد دون وجود أي فراغ هناك بين أعصاب الحديد وعازل الهودري .
- 8أعمال العازل :
يتم استخدام عدد 2 طبقة من العازل النوعية ( ) لكل من الأرضيات والحوائط في السرداب مع مراعاة وضع حماية لجدار وحوائط السرداب ويتم صب 7 سم خرسانة حماية للأرضيات ويتم استلام الأعمال من قبل االمهندس المشرف مع التعهد بتقديم ضمانات للأعمال وصيانتها لمدة 3 سنوات .
حرر هذا العقد من نسختين موقعة من الطرفين وقد تسلم كلٌ من الطرف الأول والطرف الثاني نسخة للعمل بمقتضاها
الطرف الأول الطرف الثاني
الاسـم الاسـم
التــوقيع : التــوقيع
لمزيد من التفاصيل
العنوان التالى
http://abnybetak.maktoobblog.com/
تقدموا للاشتراك فى المناقصة الخاصة ببناء وحدات مشروع ابنى بيتك و قدموا عروض اسعار لتكلفة بناء الدور الارضى لاعضاء الجمعيه
مصنعيه فقط و مصنعيه و مونه
مع الالتزام بالشروط و المواصفات التى حددها جهاز المدينة
و تراخيص و مراحل البناء مع الالتزام بالعقد التالى
الدور الارضى فى مشروع ابنى بيتك
إنه في يوم: بتاريخ: ....../ ........./ ......... الموافق:
تحرر فيما بين كل من:
قـد تم الاتفاق بين كل من :
الطرف الأول : السيد المالك
رقم البطاقة المدنية العنـوان : التيلفــون
الطرف الثاني : السادة المقاول
رقم الترخيص العنـوان التليفــون
تم الاتفاق بينهم عـلى ما يلي :-
لما كان الطرف الأول يرغب بإقامة منزل مكون من ( دور ارضى ) الإضافة إلى السور والسطح وحسبما جاء باالمخططات وكذلك رخص البناء الواقعة في منطقة قطعة رقم ( ) قسيمة رقم و حسب اشتراطات جهاز المدينه ( ) .
حيث قبل الطرف الثاني القيام ببناء القسيمة المذكورة حسب الشروط والمواصفات والمخططات المرخصة هيكل أسود مع المواد وحسب الشروط والمواصفات التالية .
أولاً شروط العـقـد:
1. تعتبر المقدمة والمخططات جزاءاً لا يتجزأ من العـقـد ومكملة له .
2. يقوم الطرف الثاني بالإطلاع عـلى المخططات المعـتمدة من جهاز المدينة وإنه يتعـهد بالالتزام بما جاء في المخططات وإرشادات الجهاز وإتباع شروط الأمن والسلامة وتعليمات المهندس المشرف من قبل الطرف الأول .
3. يقوم الطرف الثاني بإنجاز جميع المعاملات المتعلقة بالهيئات الحكومية وذلك تمهيداً للبدء بالعمل
4. يقوم الطرف الثاني بتسليم المهندس المشرف جميع مراحل العمل من نجارة وحدادة وبناء طابوق ولا يجوز الانتقال من مرحلة إلى أخري إلا بكتاب خطي من المهندس المشرف وذلك لتسهيل سير العمل وإتمام العمل عـلى الوجه الأكمل .
5. يلتزم الطرف الثاني بموجب هذا العقد الالتزام بجلب العمالة ذات الكفاءة العالية ولديهم الخبرة الكافية لإتمام جميع الأعمال حسب أصول المصنعية .
المواصفات المكلف بها الطرف الثاني :-
1. أسمنت مقاوم ، توفير ما يلزم من معدات كهزاز وغيره صالح للعمل .
2. جميع أعمال الخرسانة تكون من الخرسانة الجاهزة وارد شركة "........" للخرسانة الجاهزة . يتم أخذ عينات ( مكعبات ) يحددها المهندس المشرف أثناء الصب ويتم فحصها عـلى المالك في شركة غير الشركة الموردة .
3. الحديد معتمد ، مجدول خالي من الشوائب والصدأ وبالسماكات المطلوبه .
4. الخشب يكون من النوع الجيد والتدعيم مسئولية المقاول.
5. أعمال الحفر حسب المناسيب المعتمدة بالمخطط المحددة بالرسومات ويجب دك الأرض الأماكن المردومة بالكمبوكتر بعد إتمام الحفر أو الردم بلا زيادة .
6. جميع أعمال الدفان عـلى طبقات حسب أصول المصنعية حول القواعـد والشناجات مع غمره بالمياه ولا يتم الدفان حول القواعـد والشناجات إلا بعـد موافقة المهندس المشرف .
7. جميع أعمال الخرسانة العادية والمسلحة حسب المخططات وبالمناسيب العادية والمسلحة والتقيد بالسماكات ويجب أستعمال الهزازات عـند الصب .
8. لا يقوم المقاول بالصب في حالة درجات الحرارة العالية التي تزيد عن 43 درجة مئوية وفي هذه الحالة يجب أستخدام الثلج .
9. جميع أنواع الحدادة من تقطيع وتفصيل ورصد حديد للتسليح للخرسانة المسلحة حسب الأبعاد والتفاصيل بالمخططات وطبقاً للأصول الفنية .
10. أعمال المباني بالطابوق الأسمنتي للجدران الداخلية طبقاً للمخططات مع أتباع الأصول الفنية والمواصفات في أعمال المباني والتشريك ونسب الخلط للمونة واستقامة الحوائط ورأسيتها .
11. يلتزم الطرف الثاني بجميع ما جاء بالمخططات المعتمدة وإرشادات المهندس المشرف .
12. عـلى الطرف الثاني تنظيف الموقع من الداخل والخارج من مخلفات وتسليم الموقع للمهندس المشرف بعد االإنتهاء من بناء الهيكل الأسود .
13. مدة أنجازالأعمال لهذا العقد ( شهور ) تبدأ اعتباراً من تاريخ الصب العادية للقواعد وفي حالة التأخير عن المدة المحددة في العقد يحق للطرف الأول خصم مبلغ ( 1000 ) جنيه مصرى عن كل يوم تأخير الف جنيه .
14. عـلى الطرف الأول تسديد قيمة الأعمال الإضافية مباشرة بعـد تنفيذها .
15. يقوم المقاول بمراجعة المخططات المعمارية مع الإنشائية مع االتكييف والصحي وفي حالة وجود أي خلاف يتم اللجوء إلى المهندس المشرف أو المالك .
16. عـلى الطرف الثاني توفير الحارس .
16. تختص المحكمة بالقضاء في أي خلاف يحدث لا قدر الله .
ثانياً : المواصفات الفنية :
1- أعمال الحفر :
أ- يعمل الحفر طبقاً للأبعاد المبينة بالرسومات والقياسات الهندسية في الأعمال الترابية واقع المناسيب وعـلى نفقة المقاول .
ب -أبعاد الحفر تشمل الحفر من أي نوع من أنواع التربة سواء الصخرية أو الرملية وكذلك توريد جميع المعدات والأدوات اللازمة لتلك العملية ونقل المخلفات الزائدة الترحيل من ناتج الحفر للأماكن المصرح بها من البلدية ويتم ذلك عـلى نفقة المقاول
2- أعمال الردم والترحيل :
أ- أعمال الردم عـلى نفقة المقاول ويتم بالأتربة الناعمة ونظيفة وخالية من الشوائب سواء الموردة أو التي هي ناتج الحفر .
ب - يتم الرش بالماء والدك بواسطة الآلة المخصصة لذلك ( كمبركتر ) وعـلى طبقات بسمك لا يزيد عـلى 30 سم لكل طبقة .
ج -أعمال الترحيل تتم عـلى نفقة الطرف الثاني .
3- أعمال التسليح :
أ- يجب استخدام الكراسي لوضع شبكات التسليح وكذلك الصبات الأسمنتية بسمك الغطاء الخرساني بالنسبة إلى شبكات التسليح الموضوعة بجوار القوالب العامودية أو الأجزاء الأخرى بعد توفيرها من قبل المالك .
ب - يجب تركيب متاليت في أركان الأعمدة بعد توفيرها من قبل المقاول .
ج - يجب تركيب بسكويت بلاستيك بحوائط السرداب بعد توفيرها من قبل المقاول .
د - يجب استخدام الزراجين الأفرنجي لجميع الحوائط المسلحة والتقوية مسئولية المقاول مع معالجة الفتحات .
4- أعمال الخرسانة :
أ - يجب استعمال هزاز ميكانيكي للخرسانة بكل المراحل وبصورة صحيحية بحيث لا يؤدي استعمال الهزاز إلى فصل المكونات الخرسانية عن بعضها وكذلك لا يسمح بالتوقف لأعمال الصب في الأعمدة والجسور .
ب - عـلى المقاول أن يحدد الكميات المطلوبة من الأعمال الخرسانية عـلى حسب الكميات الواردة بالمخططات عـلى أن تكون جميع الخرسانات المدفونة والملاصقة للتربة مقاومة وتكون 150 كجم / سم2 للعادية و250 كجم / سم2 للحوائط و300 كجك / سم2 للأعمدة والأسقف .
ج - يجب رش العبوات الخشبية رشاً غزيراً بالمياه قبل البدء بصب الخرسانة بنصف ساعة عـلى الأقل وذلك لقفل الفواصل بين الألواح الخشبية والمحافظة عـلى ماء الخرسانة د - يجب أعتماد مصدر الخرسانة قبل التوريد .
-5أعمال النجارة :
أ - يجب أن تطابق القوالب الشدات الخشبية تماماً للأبعاد والأشكال كما هو مبين بالرسومات وأن تكون متينة ولا تسمح بتسرب مونة الأسمنت وأن تتحمل الثقل بدون أي صدمات للخرسانة المتصلة جزئياً أثناء فكها .
ب - يجب مراعاة فك الخشب عن الطوبار والخرسانة في المدة التالية : الاعمدة 24ساعة دعائم الجسور والأسقف 15 يوم ، 28 يوم للصالات الكبيرة التي تزيد عـلى 8 متر
ج - أنواع الخشب المستخدم : يلتزم الطرف الثاني بتوفير واستعمال الخشب الجديد للأعمدة ذو النخبة الممتازة ، وألواح خشبية معاكس 18مم أسود جديد للواجهات الملساء ، وبلاط السنادروالأدراج ، ويكون جميع الأخشاب للسرداب من الداخل والخارج من المعاكس الجديد سمك 18مم مع استخدام الزراجين الأفرنجي مع استخدام المعجون الخااص والماستيك لتعبئة أماكن فتحات الزراجين .
- 6 أعمال البناء والطابوق :
أ - أعمال المباني بالطابوق الأسمنتي الكامل حسب المخططات بخلاف الحوائط الخارجية 25 سم ( 10 + 5 + 10 ) نظام سندويتش .
ب - يتوجب عـلى المقاول تقديم كل ما يلزم لأشغال المباني من يد عاملة ماهرة ، ويجب أن يرش الطوب جيداً بالمااء قبل الاستخدام ولمدة ثلاثة أيام .
ج - يجب مراعاة عـدم ظهور أيا من الأعمدة بتاتاً عـند تركيب الطابوق وفي حالة ظهور الجسور أسفل الديكور وبارزة عن المباني يتم مراجعة المالك والمهندس المشرف .
-7 أعمال الهوردي :
استخدام الهوردي في الأماكن المخصصة كما جاء بالمخطط ، على أن تكون فواصل الهوردي باستقامة واحدة ومحاط بالحديد دون وجود أي فراغ هناك بين أعصاب الحديد وعازل الهودري .
- 8أعمال العازل :
يتم استخدام عدد 2 طبقة من العازل النوعية ( ) لكل من الأرضيات والحوائط في السرداب مع مراعاة وضع حماية لجدار وحوائط السرداب ويتم صب 7 سم خرسانة حماية للأرضيات ويتم استلام الأعمال من قبل االمهندس المشرف مع التعهد بتقديم ضمانات للأعمال وصيانتها لمدة 3 سنوات .
حرر هذا العقد من نسختين موقعة من الطرفين وقد تسلم كلٌ من الطرف الأول والطرف الثاني نسخة للعمل بمقتضاها
الطرف الأول الطرف الثاني
الاسـم الاسـم
التــوقيع : التــوقيع
لمزيد من التفاصيل
العنوان التالى
http://abnybetak.maktoobblog.com/
[/size][/center]
